Kostenlose Bauvertragsvorlage für E-Signatur

BAUVERTRAG Dieser Bauvertrag (der „Vertrag“) wird mit Wirkung zum [Wirksamkeitsdatum] (das „Wirksamkeitsdatum“) geschlossen, ZWISCHEN: [Name des Auftragnehmers], mit Geschäftssitz in [Adresse des Auftragnehmers] (der „Auftragnehmer“); UND [Name des Auftraggebers], mit Geschäftssitz in [Adresse des Auftraggebers] (der „Auftraggeber“). Der Auftragnehmer und der Auftraggeber werden einzeln als „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet. 1. LEISTUNGSUMFANG UND PROJEKTBESCHREIBUNG Der Auftragnehmer führt am Standort [Projektadresse] folgende Leistungen aus: [Leistungsbeschreibung] (die „Leistung“), gemäß geltenden Bauvorschriften und genehmigten Plänen in Anlage A (soweit vorhanden). 2. MATERIALIEN UND SPEZIFIKATIONEN Materialien und Ausführung entsprechen: [Materialien und Spezifikationen]. Ersatzstoffe bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass Materialien neu sind, sofern nicht anders angegeben. 3. ZEITPLAN UND MEILENSTEINE Die Arbeiten beginnen am [Projektbeginn]; die wesentliche Fertigstellung ist für [Datum der wesentlichen Fertigstellung] vorgesehen. Meilensteine: [Projektmeilensteine]. Verzögerungen durch Änderungen des Auftraggebers, Wetter oder höhere Gewalt verlängern den Zeitplan tageweise. 4. ZAHLUNGSPLAN UND ABRUFE Der Vertragspreis beträgt [Vertragspreis]. Zahlungen erfolgen gemäß: [Zahlungsplan]. Der Auftragnehmer legt Abrufe mit erforderlichen Verzichtserklärungen von Subunternehmern und Lieferanten vor. Der Auftraggeber zahlt genehmigte Abrufe innerhalb von [Zahlungsfrist für Abschläge (Tage)] Tagen. 5. NACHTRAGSVERFAHREN Änderungen von Umfang, Preis oder Zeitplan bedürfen eines unterzeichneten Nachtrags vor Arbeitsbeginn: [Nachtragsverfahren]. Mündliche Freigaben sind unverbindlich. Notfallarbeiten dürfen mit anschließender schriftlicher Bestätigung innerhalb von [Bestätigungsfrist für Notfallnachträge (Tage)] Tagen fortgesetzt werden. 6. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIEN Der Auftragnehmer gewährleistet die Leistung für [Gewährleistungsfrist] ab wesentlicher Fertigstellung gegen Mängel in der Ausführung. Herstellergarantien gehen auf den Auftraggeber über. Abhilfe ist Nachbesserung oder Ersatz nach Wahl des Auftragnehmers. 7. VERSICHERUNG UND ZULASSUNG Der Auftragnehmer unterhält [Versicherungsanforderungen], einschließlich Haftpflicht- und gesetzlich erforderlicher Absicherung. Der Auftragnehmer versichert, Inhaber der Zulassung [Lizenznummer des Auftragnehmers] in gutem Stand zu sein. 8. STREITBEILEGUNG UND VERZICHTSERKLÄRUNGEN Streitigkeiten werden zunächst über [Streitbeilegungsmethode] behandelt. Der Auftragnehmer stellt bedingte und endgültige Verzichtserklärungen mit jeder Zahlung bereit. Der Auftraggeber darf streitige Beträge im gesetzlich zulässigen Rahmen bis zur Klärung einbehalten. 9. ANWENDBARES RECHT Dieser Vertrag unterliegt dem Recht von [Anwendbares Recht / Gerichtsstand], unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Grundsätze. Die Gerichte in [Anwendbares Recht / Gerichtsstand] haben ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, sofern die Parteien nicht schriftlich eine Mediation vor Klageerhebung vereinbaren. 10. ALLGEMEINES (a) Gesamte Vereinbarung. Dieser Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung der Parteien zu seinem Gegenstand dar und ersetzt frühere oder gleichzeitige Vereinbarungen zu diesem Gegenstand. (b) Änderungen. Änderungen bedürfen der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide Parteien. (c) Salvatorische Klausel. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft. (d) Abtretung. Keine Partei darf diesen Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, außer an einen Rechtsnachfolger im Zusammenhang mit Fusion, Erwerb oder Veräußerung wesentlich aller Vermögenswerte. (e) Ausfertigungen und elektronische Signaturen. Dieser Vertrag kann in mehreren Ausfertigungen, einschließlich elektronischer Signaturen, unterzeichnet werden; jede Ausfertigung gilt als Original. ZU URKUND DESSEN haben die Parteien diesen Vertrag zum Wirksamkeitsdatum unterzeichnet. AUFTRAGNEHMER Name: [Name des Auftragnehmers] Unterschrift: _______________________________ Name des Unterzeichnenden: _______________________ Funktion: ___________________________________ Datum: ____________________________________ AUFTRAGGEBER Name: [Name des Auftraggebers] Unterschrift: _______________________________ Name des Unterzeichnenden: _______________________ Funktion: ___________________________________ Datum: ____________________________________