Ir al contenido principal
NUEVO Didit KYC Verificación de identidad ya disponible: verifica firmantes con documento oficial e identidad biométrica para firmas avanzadas eIDAS Más información
🔨 Construcción y oficios

Plantilla contrato subcontratista

Plantilla gratis de contrato de subcontratista para firma electrónica. Define alcance, pago y términos — personaliza y firma con WPsigner.

Ir a la plantilla

Texto completo de la plantilla

Copia el acuerdo usable de abajo, sustituye cada marcador [CORCHETE] y adáptalo a tu situación.

contrato subcontratista
CONTRATO DE SUBCONTRATISTA El presente Contrato de Subcontratista (el «Acuerdo») se celebra con fecha [Fecha de vigencia] (la «Fecha de vigencia»), ENTRE: [Nombre del contratista principal], con domicilio social en [Domicilio del contratista principal] (el «Contratista principal»); Y [Nombre del subcontratista], con domicilio social en [Domicilio del subcontratista] (el «Subcontratista»). El Contratista principal y el Subcontratista podrán denominarse individualmente una «Parte» y conjuntamente las «Partes». 1. ALCANCE DEL TRABAJO SUBCONTRATADO El Subcontratista realizará [Alcance de la subcontratación] en [Nombre y dirección del proyecto] conforme a planos, especificaciones e instrucciones del Contratista principal coherentes con el contrato principal. 2. RELACIÓN CON EL CONTRATO PRINCIPAL El presente Acuerdo incorpora los términos aplicables del contrato principal [Referencia del contrato principal] en materia de seguridad, plazo, calidad y requisitos del promotor. Los conflictos se resuelven a favor del contrato principal, salvo prohibición legal. 3. CONDICIONES DE PAGO Y RETENCIÓN Precio de la subcontratación: [Precio de la subcontratación], pagadero conforme a [Calendario de pagos]. Retención: [Porcentaje de retención] hasta la recepción sustancial y la entrega de las renuncias exigidas. 4. REQUISITOS DE SEGURO Y FIANZA El Subcontratista mantiene [Requisitos de seguro] y facilita certificados designando al Contratista principal como asegurado adicional cuando proceda. Fianza: [Requisitos de fianza]. 5. CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD El Subcontratista cumple la normativa de prevención de riesgos, los planes de seguridad de la obra y las políticas del Contratista principal. El Subcontratista es el único responsable de las infracciones de seguridad de su personal y equipos. 6. ESTÁNDARES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Los trabajos serán nuevos, de buena calidad y conforme a las especificaciones. Los defectos se corregirán a cargo del Subcontratista. Garantía: [Periodo de garantía de mano de obra]. 7. ÓRDENES DE CAMBIO Y EXTRAS No habrá trabajos extras sin orden de cambio firmada: [Procedimiento de órdenes de cambio]. Los trabajos de emergencia podrán iniciarse con confirmación escrita en [Días de confirmación de emergencia] días. 8. INDEMNIZACIÓN Y RENUNCIAS DE EMBARGO El Subcontratista indemniza al Contratista principal por reclamaciones derivadas del trabajo o negligencia del Subcontratista, en la medida permitida por la ley. Con cada solicitud de pago se acompañarán renuncias de embargo condicionadas y finales. 9. LEY APLICABLE El presente Acuerdo se rige por las leyes de [Ley aplicable / Jurisdicción], sin tener en cuenta principios de conflicto de leyes. Los tribunales con sede en [Ley aplicable / Jurisdicción] tendrán jurisdicción exclusiva sobre las disputas derivadas del presente Acuerdo o relacionadas con él, salvo que las Partes acuerden por escrito mediar antes de litigar. 10. DISPOSICIONES GENERALES (a) Acuerdo íntegro. El presente Acuerdo constituye el acuerdo íntegro entre las Partes respecto de su objeto y sustituye acuerdos previos o simultáneos sobre ese objeto. (b) Modificaciones. Las modificaciones deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes. (c) Divisibilidad. Si alguna disposición se declara inaplicable, las restantes permanecerán en vigor. (d) Cesión. Ninguna Parte podrá ceder el presente Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, salvo a un sucesor en el marco de una fusión, adquisición o venta de la totalidad sustancial de los activos. (e) Ejemplares y firma electrónica. El presente Acuerdo podrá ejecutarse en tantos ejemplares como se requiera, incluidas firmas electrónicas, cada uno de los cuales se considerará un original. EN FE DE LO CUAL, las Partes han suscrito el presente Acuerdo en la Fecha de vigencia. CONTRATISTA PRINCIPAL Nombre: [Nombre del contratista principal] Firma: _______________________________ Nombre del firmante: _______________________ Cargo: ___________________________________ Fecha: ____________________________________ SUBCONTRATISTA Nombre: [Nombre del subcontratista] Firma: _______________________________ Nombre del firmante: _______________________ Cargo: ___________________________________ Fecha: ____________________________________

Esta es una plantilla de partida, no asesoramiento legal. Haz que un abogado cualificado la revise para tu jurisdicción y caso de uso antes de firmar.

Un contrato de subcontratista define la relación entre el contratista general y el subcontratista. Esta plantilla asegura alcance, pago, seguros y estándares de calidad claros en obra.

Aviso: Esta plantilla es material informativo de referencia. No constituye asesoría legal. Adáptala a tu jurisdicción y consulta a un abogado antes de usarla.

¿Qué es un contrato de subcontratista?

Formaliza la relación entre un contratista general (CG) y un subcontratista especializado para una parte definida del proyecto. Traslada obligaciones relevantes del contrato principal entre el CG y el propietario.

Cláusulas clave que debe incluir

  1. Alcance — Trabajo concreto, remitiendo a planos y especificaciones.
  2. Referencia al contrato principal — Flujo de plazos y estándares de calidad.
  3. Pago — Tarifas, facturación, retención y momento de pago (pay-when-paid vs. plazo razonable).
  4. Seguros — Coberturas mínimas de responsabilidad civil, accidentes y auto.
  5. Seguridad — Cumplimiento normativo, requisitos de obra y reportes.
  6. Calidad — Materiales, mano de obra e inspecciones.
  7. Órdenes de cambio — Aprobación escrita para trabajo fuera de alcance.
  8. Renuncias de embargo — Con cada solicitud de pago.

Cómo personalizar esta plantilla

  1. Adjunta documentos de proyecto — Planos, specs y cronograma.
  2. Fija mínimos de seguro — Según tamaño y riesgo del proyecto.
  3. Define el disparador de pago — «Pay-when-paid» o plazo razonable tras factura.
  4. Incluye limpieza — Responsabilidades diarias y finales de obra.

Cómo enviarlo a firma electrónica con WPsigner

  1. Sube — Arrastra este contrato de subcontratista a tu panel WPsigner
  2. Añade campos — Firma, fecha y acuse del alcance
  3. Envía — Comparte un enlace seguro por correo
  4. Sigue el estado — Monitoriza apertura y firma en tiempo real
  5. Archiva — Los contratos firmados se guardan con pistas de auditoría

Preguntas frecuentes

¿Qué es un contrato de subcontratista?

Es un contrato entre un contratista general (CG) y un subcontratista para una parte concreta de una obra. Traslada términos relevantes del contrato principal y define alcance, pago, seguros y calidad.

¿Qué diferencia hay entre contratista y subcontratista?

El contratista general tiene contrato directo con el propietario. El subcontratista contrata con el CG, no con el dueño. El CG gestiona a los subcontratistas y garantiza que el proyecto cumpla los requisitos del propietario.

¿Qué es la retención (retainage)?

Es un porcentaje de cada pago (habitualmente 5–10 %) retenido por el CG hasta que el trabajo del subcontratista pase la inspección final. Incentiva la calidad y cubre correcciones.

¿Se pueden firmar contratos de subcontratista electrónicamente?

Sí. Son legalmente válidos. WPsigner permite enviarlos para firma móvil — útil para equipos en obra.

¿Listo para enviar este contrato a firma?

Súbelo a WPsigner, coloca los campos de firma y envía un enlace seguro por email — todo desde tu panel de WordPress.

Obtener WPsigner